最新腾房通知（经典13篇）
时间:2025-06-06 作者:163文库腾房通知 篇1
尊敬的 先生/小姐：
感谢您选择 房地产开发有限公司 项目，我公司全体员工在此衷心地祝愿您及您的家人工作顺利，家庭幸福，身体健康！
根据我公司与您签订的商品房买卖合同（合同编号），您所购买的 项目 期 栋 单元 号房屋已取得《建设工程规划验收合格证》，我公司已于20xx 年xx 月xx日以快递的'方式向您邮寄了交房通知书，并按合同约定于201年 月1日至 月1日集中交房。根据您和我们签订的合同，商品房在达到约定的交付使用条件后，买受人须按照合同约定期限接收房屋。买受人逾期接受房屋的，将按商品房买卖合同中第十二条来处理。
为让您早日住进新家并减少您不必要的损失，我公司在此郑重提示，请尽快携带您的身份证、商品房买卖合同原件及收据等资料，前往以下地址办理交付手续。
地址：
详询：
特此告知！顺祝安康！
房地产开发有限公司
xx年xx月xx日
腾房通知 篇2
您购买我公司开发建的位于 房产。根据 年 月 日您与我公司签订《商品房买卖合同》(合同编号： )，合同第八条约定，我公司应于 年 月 日前符合交付上述房屋，该房屋如期达到交付使用条件，我公司已多次通知您办理房屋交接使用手续，但截止目前，您仍未能按合同约定办理交接手续。
依据《商品房买卖合同》第十一条约定，你的行为已构成严重违约，应当承担相应的违约责任。现通知您于接到本通知之日起的三日内，到我公司办理该房屋的交付使用手续，否则，本通知期限界满日视为房屋交接日，且因你的原因造成的'逾期交房及给我公司造成的损失由您承担。
特此通知
新乡市正隆置业有限公司
年 月 日
腾房通知 篇3
尊敬的xxx(女士/先生)：
您好，首先感谢您对xxxxx项目的支持和关注，您所购买的“天舜·xxxxx”房屋，因外部供电线路改造施工影响了我xxxxx项目的竣工日期，在此很抱歉地通知您：xxxxx将延期交付，为此我们深感抱歉。
具体原因是：天舜·xxxxx一期项目在上报规划审批时，为避让穿过地块上方的110KV香万线高压线路，根据规划局审批意见，沿高压线拟建楼房均向后退让了安全距离。工程施工期间，电力公司为确保不出意外，要求我xxxxx工程现场全面停工，进行高压线路入地改造施工。供电公司和武湖农场在武湖街线路整体改造和xxxxx线路局部改造两个方案之间反复讨论、修改，花费了大量时间，最终由我公司耗资200余万元，将穿越天舜·xxxxx一期地块的110KV香万线改造入地。高压线改造入地后大大提升了您的生活品质，避免您入住后再次施工的麻烦，让您入住后的生活更加便利。供电改造方案论证到线路入地施工完成，前后耗时达10个月有余，因此延误了xxxxx一期房屋交付日期。按我公司与您签订的购房合同第十条第2款第3项的规定，特提前告知您。我公司预计将于xxxx年x月x日启动交付，具体日期以我公司向您发出的`房屋交付通知书为准。对由此给您造成的不便，我们深感抱歉，还望得到您的理解和支持。特此通知。
在此谨祝你和家人阖家欢乐，幸福美满，我们期待您和家人能早日来xxxxx安家落户。
武汉xxxx投资有限公司
xxxx年x月x日
腾房通知 篇4
尊敬的动迁安置户：
南湖三期安置房1-15号房现已竣工验收合格，定于20xx年10月19日至10月27日(10月22、23日除外)期间交付使用，现将办理交房手续有关事项公告如下：
一、交房地点：
xx乡拆迁办206室
二、交房时间：
20xx年10月19日至10月27日(10月22、23日除外)
三、办理时间安排：
1、2号房：20xx年10月19日;3、4号房：20xx年10月20日;5、6号房：20xx年10月21日;7、8号房：20xx年10月24日;9、10号房：20xx年10月25日;11、12号房：20xx年10月26日;13、14、15号房：20xx年10月27日。
四、被拆迁户领房时需携带的资料：
1、被拆迁户身份证原件及复印件1份(代办交房手续的.，另需代办人身份证原件及复印件1份)
2、《征地动迁房屋安置协议书》原件1份及复印件1份
3、已缴纳款项的收据原件及复印件1份
xx市自xx区xx乡人民政府
20xx年10月12日
腾房通知 篇5
尊敬的 先生/小姐：
您好！
感谢您选择 房地产开发有限公司 项目，我公司全体员工在此衷心地祝愿您及您的家人工作顺利，家庭幸福，身体健康！
根据我公司与您签订的商品房买卖合同（合同编号），您所购买的` 项目 期 栋 单元 号房屋已取得《建设工程规划验收合格证》，我公司已于20xx 年xx 月xx日以快递的方式向您邮寄了交房通知书，并按合同约定于201年 月1日至 月1日集中交房。根据您和我们签订的合同，商品房在达到约定的交付使用条件后，买受人须按照合同约定期限接收房屋。买受人逾期接受房屋的，将按商品房买卖合同中第十二条来处理。
为让您早日住进新家并减少您不必要的损失，我公司在此郑重提示，请尽快携带您的身份证、商品房买卖合同原件及收据等资料，前往以下地址办理交付手续。
地址：
详询：
特此告知！顺祝安康！
房地产开发有限公司
腾房通知 篇6
____建房地产开发有限公司：
买受人于 ____年__月__日与你公司签订了《商品房买卖合同》，合同编号：[___],合同第八条约定了交房日期为____年10月31日前，但至今尚未交房，仅于____年10月30日接收到了出卖人的电话，告知本人延期交房至11月15日，并于11月8日到售楼处领取办理交付手续的通知。
关于出卖人延期交房的事实，买受人提出催告意见如下：
一、《合同法》第一百一十七条【不可抗力】解释：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
本小区发生的延期交房不属于不可抗力，因此，出卖人出卖人逾期交房已构成违约，必须按照第九条约定履行按日补偿违约金，违约金的.补偿形式为现金，并且从11月1日起计算。
二、鉴于本《商品房买卖合同》中第七条买受人逾期付款的违约责任与
第九条出卖人逾期交房的违约责任的约定中，买受人逾期付款和出卖人逾期交房的违约金相差四倍，买受人逾期付款超过三十日和出卖人逾期交房超九十日的相关违约金分别相差一百倍和三倍，明显不符合权利义务对等的原则，依据《合同法》及高院相关司法解释，属显失公平的可变更可撤销条款。且出卖人在签订合同时使用格式合同，对违约责任的约定并非与买受人商定的结果，属于霸王条款。所以买受人不认可合同第九条中约定的违约金，要求出卖人依据对等原则按照第七条约定的相应比例支付逾期交房及解除合同的违约金，如协商不成，买受人将采取法律手段保护自己的合法权益。
三、根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，开发商延迟交房，经购房者催促后3个月内仍不交房的，购房者可以要求解除合同。因此，出卖人从催告之日起3个月内应不能履行交房，买受人将提出解除合同，同时要求出卖人返还购房款及依据银行同期贷款利支付利息，并支付违约金。
四、对于延期交房期间买受人外租房屋的租金赔付问题，最高法院司法解释明确规定，在延期交房期间，房租应由开发商承担，根据买受人的《租房合同》及缴纳房租的收据证明，请出卖人赔付买受人从____年11月1日至交房日的全部房租。
五、出卖人应按正规程序履行商品房交接义务，应取得国家规定的全部证明文件，达到交房标准，方可通知买受人办理交接手续。出卖人不出示证明文件或证明文件不齐全，买受人将拒绝接收房屋并向有关部门举报出卖人的违规行为，且由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
六、买受人要求：
本着友好协商、及早入住、避免产生延期交房的相关责任、避免事态扩大的原则，向贵方致函，请贵方及时就《关于要求立即交付富海澜湾半岛房屋的催告函》及上述问题进行作出书面承诺，其结果或承诺的书面文件发送给本人，或者以电子邮件的方式发给本人，联系邮箱_________。本人保留继续追究贵方违约责任的全部合同权利。
特此函告。
购房人：__
____年 _月 _日
腾房通知 篇7
___地产开发有限公司：
我作为______ ________的业主，在此郑重地向贵公司发出本交房催告函。我与贵公司签订的《商品房买卖合同》中明确规定，交房时间为________。但如今已过该时间______天，我仍未收到房屋交付的任何通知。
在购房过程中，我投入了大量的资金和精力，满心期待能够按时入住新房，开启新的生活。然而，贵公司的逾期交房行为让我的期待落空，给我带来了极大的困扰。目前，我不仅需要继续承担租房的费用，每月房租支出高达______元，还因等待交房而搁置了一系列装修和生活安排。
为解决这一问题，我曾多次尝试与贵公司沟通，最早于_________通过电话联系贵公司售楼处（电话号码：_________），之后又在________前往售楼处现场询问，但每次得到的答复都是含糊其辞，未能给出明确的交房时间。
现我正式催告贵公司，务必在收到本函后的.______个工作日内，以书面形式向我告知准确的交房时间、房屋验收流程以及所需准备的相关材料。若贵公司未能在________前完成交房，我将按照合同约定，要求贵公司支付逾期交房违约金，违约金计算方式为：以房屋总价款______为基数，按照每日____%的比例计算，截至目前，违约金已累计______元。同时，我保留通过法律途径维护自身合法权益的权利，由此产生的一切法律费用和损失将由贵公司承担。
希望贵公司能够重视我的诉求，尽快履行交房义务，避免双方陷入不必要的法律纠纷。
业主（签字并按手印）：________
联系电话：_________
日期：_________
腾房通知 篇8
万通房地产开发有限公司：
本于20__年0630与贵公司签订《__市商品房预售合同》份，合同中约定本向贵公司购买__市九龙镇建设路7号万通花苑区27号楼2单元___户房屋，房屋暂测建筑积为94.29平，其中套内积为83.91平，公分摊积为10.38平。价格为3298元每平，房款合计为310968元。合同第条约定，贵公司于____年1228前交付房屋。合同签订后，本按约付了期房款并办理完毕按揭贷款续，履了相应的'义务，但今为贵公司直未能交付房屋。
本认为贵公司为已经构成违约，依法应当承担相应的违约责任。因此本特通知贵公司，请于接函后三个内交付__市九龙镇建设路7号万通花苑27号2单元___户房屋。否则，本依法通过法律程序追究贵公司违约责任或解除《__市商品房预售合同》，届时，有可能给贵公司造成的切不利后果，贵公司将负完全法律责任。
特此函告，希望贵公司妥善处理。
以上内容式两份，贵公司份，本保留份
____业主：___
__年__月__日
腾房通知 篇9
尊敬的XXX业主：
我公司开发建设的“XXXX”住宅项目，因极端天气、环境治理、市政配套等不可抗力因素导致原定交房时间延期，现暂定顺延至20xxX年10月30日，特此公告。咨询电话：XXXXX
XX房地产开发有限公司
20xxX年9月23日
腾房通知 篇10
尉氏县xx置业有限公司：
本人与贵公司于20xx年8月订立商品房买卖合同。本人所购商品房为贵公司开发的翡翠城小区10号楼1单元1101室，合同面积129.79平方米，合同房价款430000元（肆拾叁万元整），本人向贵公司支付首期房款130000元（拾叁万元整），剩余部分房款进行银行抵押且正常按揭。本人也已向国家缴纳房产契税8600元，房屋维修专项基金5190元。
合同约定贵公司应于20xx年12月31日前向本人履行经过验收合格的商品房交付手续。但你公司至今未向我依据合同约定进行交付。本来我购置你处房产，是为了孙女今年就读尉氏县明德学校，尽管已经超过90天，但你公司至今仍未通过国家相关验收，不符合交房条件，因而也没有交房。导致本人利益遭受很大损失，因你公司未能按时交房、致使本人不得已放弃孩子在明德学校读书的机会，你公司必须为此遭受道义上的谴责与经济上的`补偿。
为此，本人特致函你公司在接到本函告十五日内向本人进行交付，并责令你公司依照合同约定，向本人支付每日占房价款万分之一的违约金。如不履行合同约定，本人将依照合同第九条第二项之规定解除与你公司的商品房买卖合同，并要求退还我全部房款。如不遵守合同约定本人有向人民法院提起诉讼、请求司法保护的权利。本人同时保留向新闻媒体求助呼吁的权利，到时你公司声誉受影响，全乃咎由自取。 特此函告！
翡翠城小区10号楼1单元1101室业主：张xx
20xx年xx月xx日
腾房通知 篇11
xxx；
现就贵方未及时支付本人租金一事向贵方致函如下：
xx年x月x日，贵方与本人（或"经协商达成口头协议"）签订了《xxxx合同》。双方约定，贵方应于xxxx年x月x日支付租金人民币xx元、于xxxx年x月x日支付租金人民币xx元，然而贵方却并未能按约定及时支付租金，现共欠租金人民币xx元。
本人认为，双方既已有约在先，当全力守信方能长期友好合作，故特致函请贵司于xx年x月x日前将所欠租金支付本人。
此致
敬礼！
签收人：
签收日期：
腾房通知 篇12
尊敬的xx：
您好！
首先感谢您对xxxx项目的支持和关注，您所购买的`xxx楼xx单元xx室因市政管网工程影响了我项目的竣工日期，在此很抱歉地通知您：xxx广场将延期交付，为此我们深感抱歉。 具体交房日期以我公司向您发出的房屋交付通知书为准。对由此给您造成的不便，还望得到您的理解和支持。特此通知。
在此谨祝你和家人阖家欢乐，幸福美满，我们期待您和家人能早日来xxx广场安家落户。
xxxxx接待中心
xxxx年x月x日
腾房通知 篇13
尊敬的租户：
您好！按照我们双方签订的《房租租赁合同》，贵方租赁的房屋已经于20xx年10月到期，请于本月底前补缴20xx年10月至20xx年9月的房屋租金共计元整，如果我方未在上述规定时间内收到足额的.租金，我方会默认您为单方面违约，并将该房屋转租他人，同时追缴贵方拖欠的房屋租金和滞纳金，由此产生的一切后果和损失由贵方自行承担。
特此通知！
xxxxx有限公司
20xx年6月2日
-
163文库小编为您推荐腾房通知专题，欢迎访问：腾房通知
本文来源：http://www.163wk.com/zonghe/4940.html